Договор выполнения работ между юридическими лицами образец



Содержание страницы

Договор на выполнение ремонтных работ между юридическими лицами образец

Договор на выполнение ремонта квартиры

Существенные условия договора подряда между физическими и юридическими лицами

Услуги электрика

Договор подряда с физическим лицом — скачать образец

Договор между ООО и ИП

Договор на выполнение ремонтных работ между юридическими лицами образец

Общество с ограниченной ответственностью «Амурск». именуемое в дальнейшем Заказчик в лице генерального директора Петрова Олега Николаевича. действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройтекс». именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Азарова Евгения Радионовича. действующего на основании Устава.

1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя производство работ по капитальному ремонту административно-офисного здания расположенного по ул.Варшавской дом 28 в г.

Характеристика заключения и действия договора подряда

Это публичное письменное соглашение, в соответствии с которым подрядчиком должны исполняться обязательства по исполнению работ, которые должны удовлетворить бытовую или иную личную потребность заказчиков. Заказчиком же производится оплата.

Как составить договор подряда (нюансы, существенные условия, образец)

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

Учредителем управления может быть только собственник или несколько собственников, имеющих имущество в долевой или совместной собственности. При передаче имущества не наступает смены собственника.

Объектами управления являются предприятия, недвижимость, ценные бумаги, исключительные права. Деньги не могут быть объектами управления.

Форма договора на проведение строительных и ремонтно-отделочных работ

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу.
Адреса и реквизиты, подписи сторон
Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор.

В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

Договор
простого товарищества

…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………………………………………………. …..……………. …,
именуемый в дальнейшем «Участник 3», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны настоящего договора путем объединения …………………………. ………….

…………………………………………………………………………………. …..……………. …..
(имущество, трудовое участие, денежные средства, интеллектуальная собственность и т.д.)

(далее по тексту «Имущество») создают простое товарищество (далее по тексту «Товарищество») без образования юридического лица для совместной деятельности по достижению следующих общих целей:
…………………………………………………………………………………. …..……………. …..
…………………………………………………………………………………. …..……………. …..
1.2. Наименование создаваемого Товарищества ……………. …. ………………………. ……
1.3. Товарищество создается на срок …………………………………………………………….
(период, событие, достижение цели)
1.4. Руководство совместной деятельностью простого Товарищества осуществляется
…………………………………………………………………………………………………..……….
(наименование участника)
на основании выданной остальными участниками Товарищества доверенности. Договора от имени простого Товарищества заключаются в соответствии с законодательством РФ

2. Имущество участников

2.1. Состав, стоимость, сроки и порядок внесения Имущества определены в Приложении №1 к настоящему договору.
2.2. Имущество простого Товарищества является общей долевой собственностью.
2.3. Имущество Участников Товарищества, образованное объединением имущества Участников в соответствии с настоящим договором для совместной деятельности, учитывается на балансе ……………………………………………………. …..……………. …..
(наименование участника ведущего общие дела товарищества)
2.4. Доли Участников в Имуществе Товарищества пропорциональны стоимости их взносов в общее Имущество согласно Приложению №1.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Участники обязаны осуществлять финансирование и материальное обеспечение совместных проектов и программ в порядке, размере и способами в сроки предусмотренными отдельными договорами и соглашениями, заключенными во исполнение данного Договора.
3.2. Участники обязаны назначить ответственных лиц для оперативного решения вопросов, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору.
3.3. Обязанности по содержанию внесенного Имущества возлагаются на собственников.
3.4. Участники обязуются использовать общее Имущество строго в соответствии с его назначением и целью Договора.
3.5. Риск случайной гибели или повреждения Имущества несет его собственник.
3.6. Участник, осуществляющий руководство совместной деятельностью Товарищества обязан регулярно информировать других Участников о полученных результатах в ходе совместной деятельности.
3.7. Участники вправе в любое время знакомиться со всей документацией по ведению дел Товарищества.
3.8. Участник, осуществляющий руководство совместной деятельностью Товарищества, имеет право на возмещение понесенных им расходов на эти цели в полном объеме. Размер, порядок и сроки возмещения расходов определяются дополнительными соглашениями к настоящему договору.
3.9. Участник Товарищества не вправе распоряжаться принадлежащей ему долей в общем Имуществе без согласия остальных Участников.
3.10. Участник Товарищества вправе распоряжаться причитающейся ему долей продукции (товаров, работ и услуг и т.п.) и доходов полученных от совместной деятельности.
3.11. Без предварительного рассмотрения и принятия решения Товариществом Участники не имеют права заключать сделки в пользу Товарищества с третьими лицами от своего имени или от имени Товарищества.
3.12. Участники не имеют права заключать от своего или чужого имени, за свой или чужой счет сделки, по своему содержанию аналогичные заключенным Товариществом.
3.13. Участники Товарищества имеют преимущественное право на получение результатов совместной деятельности (товаров, работ и услуг и т.п.).
3.14. Участники солидарно отвечают по обязательствам Товарищества независимо от причин их возникновения.
3.15. При прекращении Договора Товарищества Участники несут солидарную ответственность по всем не исполненным обязательствам в отношении третьих лиц.

4. Распределение результатов совместной деятельности между участниками Товарищества

4.1. Расходы, предусмотренные настоящим Договором, и не предусмотренные убытки, возникшие в результате совместной деятельности Товарищества, покрываются за счет средств Участников пропорционально их долям в общем Имуществе.
4.2. Прибыль, полученная от совместной деятельности Товарищества, распределяется между Участниками пропорционально их долям в общем Имуществе.

5. Ответственность участников Товарищества

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора Участники несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Под убытками понимаются не предвиденные расходы, произведенные одним из Участников Товарищества в результате ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора другим Участником.

6. Прекращение действия договора простого Товарищества

6.1. Товарищество прекращает свою совместную деятельность, а настоящий договор утрачивает силу по основаниям, предусмотренным ст.1050 — 1054 ГК РФ.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. Форс-мажор

8.1. Участники Товарищества освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если обязательства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев и существенно препятствуют выполнению работ.
8.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

9. Заключительные положения

9.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен в ……………….. экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Участник 1
Участник 2
Участник 3

Примечание
Сторонами договора простого товарищества (совместной деятельности) целью которого является получение прибыли, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Объединение Участников не приводит к образованию юридического лица.
Вклад Участников может быть выражен в деньгах, ином имуществе, профессиональных и иных навыках и умениях, а также деловой репутации и деловых связях (ст.1042 ГК РФ).
Вклады предполагаются равными по стоимости, если иное не вытекает из договора.
Денежная оценка вклада производится сторонами договора по взаимному соглашению.
От вида договора простого товарищества (бессрочный, с определенным сроком действия, с указанием цели в качестве отменяющего условия) зависит порядок прекращении действия договора.

Помогите другим людям найти этот образец договора простого товарищества
Поделитесь им в социальных сетях.

Договор
подряда на выполнение работ

…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в ……………. …………….,
(смете / приложении / перечне)

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора ……………………………………………………. ……… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)

2.2. Сумма договора включает в себя ………………………………………………. ……..…

2.3. Заказчик производит Подрядчику оплату работ в следующем порядке:

…………………………………………………………………………………. …..……………. …
(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи работ)

2.4. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

2.5. Форма оплаты

(платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.)

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с …………………………….……..………………………………
(дата или событие)

3.2. Подрядчик должен начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

3.3. Подрядчик должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4.1. Подрядчик имеет право:

– привлекать субподрядчиков для выполнения

4.2. Заказчик имеет право:

– до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора;

– проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

– своими, силами, инструментами, механизмами выполнить работы в объеме согласно пункту 1.2. настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктами 3.2.-3.3. настоящего договора подряда;

– при выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности;

– в случае использования материалов Заказчика, предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов;

– в случае использования материалов Заказчика, представить отчет в расходовании материалов и по окончании работ возвратить ему их остаток;

– предупредить, что соблюдение указаний Заказчика ухудшает качество выполняемой работы;

– предупредить о наличии иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения или задержку.

5.2. Заказчик обязан:

– предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный результат выполняемой работы в виде

– производить Подрядчику оплату работ согласно п. 2.3. настоящего договора;

– предоставить Подрядчику для выполнения работ …………………………………………….

– принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение ……..…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ;

– произвести окончательную оплату согласно п. 2.3. по акту приемки-передачи;

– сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. В случае если работы приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

6.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:
– потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

– претензии, связанные с недостатками результата работы, могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ……………… месяцев со дня приемки работ.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя (изготовителя).

7. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

7.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …. дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

7.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

7.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. Порядок расторжение договора

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:
– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

8.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
– при уменьшении стоимости работ более чем на …………… % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. месяцев.

9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

9.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

11.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

12. Заключительные положения

12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:

  1. Техническое задание и т.п..
  2. Смета (перечень видов работ).
  3. Приемо-сдаточный акт.

Адреса и реквизиты сторон

Помогите другим людям найти этот документ и решить их проблему.

Договор подряда (между юридическими или физическими лицами)

Автор документа

  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

Информация к документу

Если одной из сторон или обеими сторонами являются физические лица, то наряду с почтовым адресом и индексом обязательно указывается серия и номер паспорта, когда и кем выдан

Заполненный образец документа

Договор подряда

г.__________________ «____» _______________ 20____г.

__________________________________________________________ (наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица), действующего на основании _____________ (Устава, патента и пр.), именуемого в дальнейшем Заказчик, и ____________________________________ (Ф.И.О.), действующего __________ (от своего имени и т.п.), именуемого в дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск следующие виды работ: _________________________________________________________________

1.2. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до «___»_________ 20___г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить в распоряжение Подрядчика имеющееся оборудование, инструменты и материалы.

1.3. _____________________________________________________________ (указать виды работ) Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает по договорным ценам стоимость материалов и амортизационные платежи за износ оборудования по существующим нормативам.

1.4. Начало работы устанавливается с «___»________20__г., окончание работы и сдача ее Заказчику «____»_________ 20___г. с правом (без права) досрочного выполнения.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемкисдачи Заказчиком или уполномоченным им представителем.

1.6. Подрядчик несет ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

1.7. Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, несет ответственность в случае недоброкачественности материала.

1.8. Риск случайной гибели или случайной порчи материала несет сторона, предоставившая материал.

2. Условия выполнения работы

2.1. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок. Отказ от исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика штрафные санкции. Заказчику предоставляется в этом случае право поручить исправление недостатков третьим лицам (организациям) за счет Подрядчика.

2.2. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической или иной документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты выполненной Подрядчиком работ.

2.3. О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты в согласованные сторонами сроки, а также промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ. 2.4. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

3. Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции

3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение в размере ________________ руб., облагаемых в установленном законодательством порядке налогами.

3.2. За нарушение согласованных сроков предоставления технической документации, материалов, начала и окончания работы и ее промежуточных этапов виновная сторона выплачивает штраф в размере ____________________ руб. за каждый день нарушения.

3.3. Другие условия _______________________________________________

3.4. Сумма вознаграждения оплачивается полностью после ____________ дней после подписания акта сдачи-приемки работ.

3.5. К договору прилагается:

  1. _________________________________________________________________
  2. _________________________________________________________________
  3. _________________________________________________________________

Адреса и реквизиты сторон:

Почтовый адрес и индекс ________________________________________________

Расчетный счет N _______ в ______________ отделении ___________________ банка.

Договор подряда на выполнение ремонтных работ: образец

Договор подряда – юридический документ, составленный письменно между двумя сторонами, именуется Настоящим Договором, а стороны, являющиеся участниками (контрагентами) договора – Заказчиком и Подрядчиком. Договор подряда включает основной документ, юридически закрепляющий сделку, и листы приложения по перечню работ, приемке результата, размеру оплаты. Каждый договор начинается с номера акта, места и даты подписания.

«10» октября 2016г.

ООО «Компания А», именуемая дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Васильева Василия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, «Компания Б», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице ИП Максимова Максима Максимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «стороны», заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Если Вам так удобнее,
напишите онлайн-консультанту!

Все консультации бесплатны.

Под предметом договора предусматривается конечный результат взятых сторонами на себя обязательств по выполнению работ.

В данном договоре под ремонтными работами предусматривается: косметический или капитальный ремонт объекта, реконструкция, благоустройство территории. Термин предмета договора подряда статья 703 ГК РФ раскрывает в подробностях.

Гражданский кодекс РФ – комплекс федеральных законов, регулирующих гражданские правоотношения и законодательные акты.

Предмет договора это:

  • Выполнение ремонтных работ Подрядчиком;
  • Предоставление Заказчиком материалов для работы;
  • Определение перечня работ и оплаты;
  • Размер оплаты с учетом НДС;

Налог на добавленную стоимость – форма платы в пользу бюджета части средств от вырученной стоимости товара, услуги или работы. Если в качестве Заказчика выступает физическое лицо, НДС не оплачивается и его размер не указывается.

Срок для выполнения перечня работ согласовывается обеими сторонами и указывается точной датой в приложении №1 к Настоящему Договору.

С наступлением указанной даты, при отсутствии выполненного перечня работ по договору, к Подрядчику могут применяться штрафные санкции или пересмотр стоимости работ в сторону уменьшения.

Дата окончания работ может быть изменена по согласованию обеих сторон или через суд.

Права и обязанности заказчика

В обязанности Заказчика входит:

  • предоставление необходимой документации для начала ремонтных работ и оплата работ, согласно приложению №1 договора;
  • обеспечение Подрядчика оборудованием и материалами, предписанными приложением №3.

Если имеет место факт нарушения сроков начала/окончания ремонтных работ, Заказчик уполномочен расторгнуть договор по факту срыва сроков.

При расторжении договора по вине Подрядчика, он несет ответственность за материальный ущерб заказчика. Пункт 2 статьи 405 ГК РФ определяет наступление просрочки по истечению конечного срока для завершения работ.

Как правило, почти все Заказчики предусматривают в договоре подряда право расторжения по своему усмотрению. Заказчик обязан будет оплатить часть работы до момента получения извещения о расторжении.

Права и обязанности подрядчика

Настоящий Договор предусматривает выполнение следующих обязанностей, взятых на себя Подрядчиком:

  • соблюдение сроков начала/завершения работ;
  • выполнение обязательств на свой риск;
  • устранение дефектов за собственный счет;

На случай возникновения непредвиденных обстоятельств, Подрядчик не несет ответственности, однако требуется оповестить Заказчика о ситуации.

Подрядчик вправе выполнять обязательства договора по своему усмотрению, если не указано иное (статьи 703, 706 ГК РФ).

Если ремонтные вина задержки начала работ на Заказчике, Подрядчик может потребовать перезаключение с переносом даты выполнения или расторгнуть договор.

Цена договора

Стоимость работ согласовывается обеими сторонами по пункту 1 статьи 709 ГК РФ по форме приложения №1 к договору. Подрядчиком устанавливается авансовый размер в качестве предоплаты. Конечная сумма договора не может корректироваться в одностороннем порядке.

При задержке предусмотренной договором оплаты за выполненный объем работ, статьи 359, 360 ГК РФ оставляют право за Подрядчиком удерживать личное имущество Заказчика (оборудование, транспорт) до поступления средств.

Качество выполняемых работ

Выполнение работ обязано соответствовать результату как предписывает предмет договора. При обнаружении дефектов перед подписанием акта приемки, несоответствующих надлежащему качеству выполнения, Заказчик вправе поступить следующим образом на собственное усмотрение:

  • расторгнуть договор на законных основаниях;
  • обязать подрядчика за собственный счет устранить недочеты;
  • снизить размера оплаты за выполнение работ;
  • обязать Подрядчика за собственный счет привлечь субподрядчика для устранения;

Порядок приемки работ

По завершению этапа или всего объема работ Заказчик приступает к приемке объекта.

Приемка полного объема работ оформляется актом из Приложения №4, а этапы работ актами формы КС-2 (перечень проверенных работ) и КС-3 (стоимость работ и расходы).

Форс мажор

Участники договора не несут ответственность за невыполнение взятых обязательств, если соблюдение предписаний договора невозможно вследствие внешних факторов, возникших не по их вине.

Подрядчик обязан осведомить заказчика о возникновении форс-мажора. Договор предусматривает изменение срока завершения работ (и приемки объекта) по согласованию обеих сторон.

Если в течение трех месяцев работы не начались, Настоящий Договор автоматически становится недействительным.

Ответственность сторон

Участники договора несут ответственность перед 3-ми лицами в процессе выполнения обязательств по договору. По определению статьи 705 ГК РФ, если произошел вред здоровью или материальный ущерб:

  1. Вследствие неисправности оборудования или некачественного материала, ответственность несет лицо, предоставившее их.
  2. По причине ненадлежащего качества выполнения работ или несоблюдения техники безопасности, ответственность за Подрядчиком.

Сторона, несущая ответственность за происшествие, также отвечает за просрочку сдачи объекта.

Прочие условия

Пункт утверждает юридическую обоснованность всех приложений к договору и документов, упоминающих в нем.

А также предусматривает изменения, требующие поправки в договоре в случае возникновения несоответствия, с оповещением другой стороны. К таким изменениям относится:

  • изменение личных данных, юридического адреса или реквизитов;
  • изменение объема работ и размера оплаты уже после заключения договора;
  • сдвиг сроков сдачи объекта;
  • прочие детали договора;

Гарантия

Договор по согласию обеих сторон может включать гарантийный срок качества выполненных работ.

Срок гарантии начинается со дня приемки объекта. При выявлении ненадлежащего качества работ недостатки устраняются Подрядчиком за собственный счет, а срок окончания гарантии сдвигается вперед на период, в течение которого шло устранение.

Действие договора распространяется на обе стороны со дня подписания и до заключения акта приемки объекта или расторжения. Все изменения в договоре становятся действительными только по письменному согласованию обеих сторон.

Оставшиеся после заключения акта приемки денежные средства и материалы, определенные договором как расходы, используются Подрядчиком на свое усмотрение согласно статьи 710 ГК РФ, если не указано иное. Ситуации и разногласия, не регламентируемые ГК РФ, решаются судом с применением АПК РФ и КоАП РФ после поступления искового заявления от одной из сторон.

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ – правовой акт, регулирующий порядок судопроизводства арбитражных дел, связанных с коммерческой деятельностью в РФ. Кодекс РФ об административных правонарушениях – правовой акт, отвечающий за порядок привлечения и исполнения решений по административным делам.

Рекомендательная информация для лиц, планирующих участие в заключении договора подряда на выполнение ремонтных работ:

Чтобы избежать неприятных эксцессов, судебных тяжб и прочих разбирательств, при заключении договора подряда на ремонтные работы следует придерживаться нескольких правил:

  1. Предусмотреть в договоре все детали, необходимые обеим сторонам: объем поставляемых материалов, возможность внесения изменений в содержание, причины для расторжения.
  2. Внимательно ознакомиться с полным содержанием договора перед размещением росписи. Упущенная информация может стать неожиданностью и в конечном итоге может причинить большой ущерб.
  3. Спорные и конфликтные ситуации лучше решать в первую очередь в досудебном порядке. Многие вопросы всегда можно решить по согласованию с другой стороной в устном порядке или с последующим внесением изменений в Настоящем Договоре.

Как правильно заключать договор подряда, бланк которого можно скачать здесь, смотрите советы в следующем видео:

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о